（)根据合同约定的开工日期，核实工程开工条件后，填写“开工报告”，及时到建设（监理)单位办理开工审批手续并归档。

由于设计失误和违约应承担责任

背景

甲公司与乙勘察设计单位签订了一份工程勘察设计合同，合同约定：乙为甲筹建中的商业大厦进行勘察、设计，按照国家颁布的收费标准支付勘察设计费；乙应按甲的设计标准、技术规范等提出勘察设计要求，进行工程测量、工程地质和水文地质等勘察设计工作，并在2005年5月1日前向甲提交勘察成果和设计文件，合同还约定了双方的违约责任、争议的解决方式。甲同时与丙建筑公司签订了建设工程承包合同，在合同中规定了开工日期，丙按建设工程承包合同的约定做好了开工准备，并如期进驻施工场地。但是，乙迟迟不能按合同约定的时间提交出勘察设计文件，在甲的再三催促下，乙迟延36天提交勘察设计文件，此时，丙已窝工18天。在施工期间，丙又发现设计图样中的多处错误，不得不停工等候设计图样的修改。丙由于窝工、停工要求甲赔偿损失，否则不再继续施工。甲将乙起诉到法院，要求乙赔偿损失。法院认定乙应承担违约责任。

本案的焦点问题是乙应否赔偿甲的损失。

照国家颁布的收费标准支付勘察设计费；乙单位应按甲公司的设计标准、技术规范等提出勘察设计要求，进行测量和工程地质。水文地质等勘察设计工作，并在合同约定时间之前向甲公司提交勘察成果和设计文件。合同还约定了双方的违约责任、争议的解决方式。甲公司同时与丙建筑公司签订了建设工程承包合同，在合同中规定了开工日期。但是，不料后来乙单位迟迟不能提交出勘察设计文件。丙建筑公司按建设工程承包合同的约定做好了开工准备，如期进驻施工场地。在甲公司的再三催促下，乙单位迟延36天提交勘察设计文件。此时，丙公司已窝工18天。在施工期间，丙公司又发现设计图纸中的多处错误，不得不停工等候甲公司请乙单位对设计图纸进行修改。丙公司由于窝工、停工要求甲公司赔偿损失，否则不再继续施工。甲公司将乙单位起诉到法院，要求乙单位赔偿损失。

你认为法院应该如何判决？

A.劳务分包合同

B.仅技术协议

C.施工总包合同

D.分包合同

A.所签合同内注明的完成全部工程的时间，加上合同履行过程中因非承包商应负责原因导致变更和索赔事件发生后，经工程师批准顺延工期之和

B.所签合同内注明的完成全部工程的时间

C.从工程师按合同约定发布的“开工令”中指明的应开工之日起，至工程接收证书注明的竣工日止的日历天数为承包商的施工期

D.自合同签字日起至承包商提交给业主的“结清单”生效日止

A.备案

B.审查

C.批准，审查

D.选用，备案

A.核实

B.结算

C.审计

D.审核

A.负责土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题

B.将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，并保证施工期间的需要

C.开通施工现场与城乡公共道路的通道以及专用条款约定的施工现场内的主要交通干道，满足施工运输的需要，保证施工期间的道路畅通

D.向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应统计报表

E.按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫

A.未在规定的期限内支付中小企业货物、工程、服务款项

B.拖延检验、验收

C.强制中小企业接受商业汇票等非现金支付方式，或者利用商业汇票等非现金支付方式变相延长付款期限

D.没有法律、行政法规依据或者合同约定，要求以审计机关的审计结果作为结算依据

E.违法收取保证金，拒绝接受中小企业提供的金融机构保函，或者不及时与中小企业对保证金进行核实、结算

A.负法律责任

B.不负法律责任

C.要承担部分法律责任

D.根据损失轻重而定