FIDIC合同条件中工期应该从()起算。
A.合同签订之日
B.协议书中注明的开工日期
C.承包商接到监理工程师开工通知书的日期
D.第一次工地会议开会当天
A.合同签订之日
B.协议书中注明的开工日期
C.承包商接到监理工程师开工通知书的日期
D.第一次工地会议开会当天
第1题
A.所签合同内注明的完成全部工程的时间,加上合同履行过程中因非承包商应负责原因导致变更和索赔事件发生后,经工程师批准顺延工期之和
B.所签合同内注明的完成全部工程的时间
C.从工程师按合同约定发布的“开工令”中指明的应开工之日起,至工程接收证书注明的竣工日止的日历天数为承包商的施工期
D.自合同签字日起至承包商提交给业主的“结清单”生效日止
第3题
A.延误移交施工现场
B.不可预见的外界条件
C.异常不利气候导致的停工
D.业主提前占用工程
E.不可抗力事件造成的损失
第4题
A.从合同签订到施工完成
B.从工程开始到工程接收证书颁发
C.从工程开始到竣工验收通过
D.从工程开始到缺陷责任期满
第5题
A.既可以索赔工期又可以得到利润补偿
B.各项索赔条款中,均可索赔成本
C.利润的补偿可以单独进行
D.可索赔利润的条款,一定可同时索赔成本
E.可以索赔成本,但不能补偿利润
第6题
A.由业主指定,并与其签定合同
B.工作内容不属于合同约定由承包商应完成工作范围
C.对其付款从暂列金额内开支
D.承包商负责对其施工进行协调管理
E.对其违约行为承包商承担连带责任
第8题
当工程施工至第5层框架柱钢筋绑扎时,业主提供的钢筋未到使该项作业从10月3日至10月16日停工(该项作业的总时差为零)。
10月7日至10月9日因停电、停水使第3层的砌砖停工(该项作业的总时差为4天)。
10月14日至10月17日因砂浆搅拌机发生故障使第1层抹灰延迟开工(该项作业的总时差为4天)。
为此,承包商于10月18日向工程师提交了一份索赔意向书,并于10月25日送交了一份工期、费用索赔计算书和索赔依据的详细材料。其计算书如下。
1.工期索赔
(1)框架柱扎筋10月3日至10月16日停工:计14天。
(2)砌砖10月7日至10月9日停工:计3天。
(3)抹灰10月14日至10月17日迟开工:计3天。
总计请求展延工程:20天。
2.费用索赔
(1)窝工机械设备费如下。
1台塔吊:14×234=3276(元)
1台混凝土搅拌机:14×55=770(元)
1台砂浆搅拌机:6×24=144(元)
小计:4190元
(2)窝工人工费如下。
支模:9873.50(元)
砌砖:30×20.15×3=1813.50(元)
抹灰:35×20.15×3=2115.75(元)
小计:13802.75元
(3)保函费延期补偿:490元
(4)管理费增加:18066.25元
(5)利润损失:(4190+13802.75+490+18066.25)×5%=1827.45(元)
经济索赔合计:38376.45元
问题:
(1)承包商提出的工期索赔是否正确?应予批准的工期索赔为多少天?
(2)假定经双方协商一致,窝工机械设备费索赔按台班单价的65%计算;考虑对窝工人工应合理安排工人从事其他作业后的降效损失,窝工人工费索赔按每工日10元计算;保函费计算方式合理;管理费、利润损失不予补偿。试确定经济索赔额。
第9题
A.《施工合同条件》
B.《生产设备和设计-施工合同条件》
C.《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》
D.《简明合同格式》
第10题
A.不利的气候条件
B.招标文件为说明的污染
C.不利于施工的外界自然条件
D.其他承包商的干扰
第11题
A.通知对方并与他协商
B.提交监理工程师请他作出决定
C.自己提交仲裁
D.直接提请诉讼