题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
按照施工作业指导书作业书的要求;施工准备应做好“人员配臵;施工内容相对应的设备、材料;施工用的机械设备及工器具和测量仪表;（)和完成开工程序”等五方面的工作。
答案
查看答案
重要提示：请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁！
查看《购买须知》>>>
请输入或粘贴题目内容
搜题
拍照、语音搜题，请扫码下载APP
题目内容
（请给出正确答案）
答案
更多“按照施工作业指导书作业书的要求;施工准备应做好“人员配臵;施工内容相对应的设备、材料;施工用的机械设备及工器具和测量仪表;（)和完成开工程序”等五方面的工作。”相关的问题
第2题
A.责任落实
B.责任到位
C.措施具体
D.监护到位
第3题
按照《公路养护安全作业规程》(JTG H30 - 2015)的相关要求，分别指出布设“施工标志”、“限速标志”、“解除限速标志”应符合哪些规定？
第5题
国发〔2011〕40号文要求，加强建筑施工安全生产管理，按照()的原则进一步落实建筑工程招投标、资质审批、施工许可、现场作业等各环节安全监管责任。
A.谁受理、谁处罚、谁负责
B.谁发证、谁审批、谁负责
C.谁发证、谁处罚、谁负责
第9题
A10
B100
C500
D 1000
第10题
你认为法院应该如何判决？
第11题
当工程施工至第5层框架柱钢筋绑扎时，业主提供的钢筋未到使该项作业从10月3日至10月16日停工(该项作业的总时差为零)。
10月7日至10月9日因停电、停水使第3层的砌砖停工(该项作业的总时差为4天)。
10月14日至10月17日因砂浆搅拌机发生故障使第1层抹灰延迟开工(该项作业的总时差为4天)。
为此，承包商于10月18日向工程师提交了一份索赔意向书，并于10月25日送交了一份工期、费用索赔计算书和索赔依据的详细材料。其计算书如下。
1．工期索赔
(1)框架柱扎筋10月3日至10月16日停工：计14天。
(2)砌砖10月7日至10月9日停工：计3天。
(3)抹灰10月14日至10月17日迟开工：计3天。
总计请求展延工程：20天。
2．费用索赔
(1)窝工机械设备费如下。
1台塔吊：14×234=3276(元)
1台混凝土搅拌机：14×55=770(元)
1台砂浆搅拌机：6×24=144(元)
小计：4190元
(2)窝工人工费如下。
支模：9873.50(元)
砌砖：30×20.15×3=1813.50(元)
抹灰：35×20.15×3=2115.75(元)
小计：13802.75元
(3)保函费延期补偿：490元
(4)管理费增加：18066.25元
(5)利润损失：(4190+13802.75+490+18066.25)×5%=1827.45(元)
经济索赔合计：38376.45元
问题：
(1)承包商提出的工期索赔是否正确？应予批准的工期索赔为多少天？
(2)假定经双方协商一致，窝工机械设备费索赔按台班单价的65%计算；考虑对窝工人工应合理安排工人从事其他作业后的降效损失，窝工人工费索赔按每工日10元计算；保函费计算方式合理；管理费、利润损失不予补偿。试确定经济索赔额。
