请输入或粘贴题目内容
搜题
拍照、语音搜题，请扫码下载APP
题目内容
（请给出正确答案）
承包合同规定：
(1)开工前，业主应向承包商支付合同价20%的预付款，预付款在合同期的最后两个月分别按40%和60%扣回。
(2)保留金为合同价的5%，从第一个月起按结算工程款的10%扣除，扣完为止。
(3)当实际累计工程量超过计划累计工程量的15%时，应对单价进行调价，调整系数为0.9。
(4)根据市场情况，工程调价系数见表4-7。
1.jpg)
(5)监理工程师签发的月度付款最低金额为50万元。
(6)各月计划工程量与实际工程量见表4-8，承包商每月实际完成工程已经监理工程师签证确认。
2.jpg)
[问题]
1．该工程的预付款是多少？
2．该工程的保留金是多少？
3．监理工程师每月签发的工程款是多少？实际签发的付款凭证金额是多少？
4．分析各月的投资偏差是多少？总投资偏差是多少？
答案
更多“某建设工程业主与承包商签订了工程施工合同，合同工期为4个月，按月结算，合同中结算工程量为20000m”相关的问题
第1题
A.13，6.5
B.15.69，7.85
C.14.28，7.14
D.14.50，7.25
第2题
业主经与设计单位商定，对主要装饰石料指定了材质、颜色和样品，并向承包方推荐厂家，承包商与生产厂家签订了购货合同。厂家将石料按合同采购量送达现场，进场时经检查该批材料颜色有部分不符合要求，监理工程师通知承包商该批材料不得使用。承包方要求厂家将不符合要求的石料退换，厂家要求承包方支付退货运费，承包商不同意支付，厂家要求业主在应付承包商工程款中扣出上述费用。
第3题
A.施工平行发包
B.施工总承包
C.施工总分包
D.施工总承包治理
第4题
某项工程业主与承包商签订了施工合同，合同中含有两个子项目。工程量清单中，A工作工程量为2300m3，B工作工程量为3200m3，经协商合同价A工作180元/m3，B工作160元/m3。
承包合同规定如下。
(1)开工前业主应向承包商支付合同价20%的预付款。
(2)业主自第1个月起，从承包商的工程款中，按5%的比例扣留保修金。
(3)当予项目工程实际工程量超过估算工程量10%时，可进行调价，调整系数为0.9。
(4)动态结算根据市场情况规定价格调整系数平均按1.2计算。
(51工程师签发月度付款最低金额为25万元。
(6)预付款在最后两个月扣除，每月扣50%。
承包商每月实际完成并经工程师签证确认的工程量见表。
| 某工程每月实际完成并经工程师签证确认的工程量 单位：m3 | ||||
| 月 份 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A工作 | 500 | 800 | 800 | 600 |
| B工作 | 700 | 900 | 800 | 600 |
问题：
工作预付款是多少？
每月工程量价款、工程师应签证的工程款、实际签发的付款凭证各是多少？
第5题
若甲建筑公司与L-F程施工队签订了建设工程合同，则该合同属于（）
A．勘察、设计承包合同
B．工程项目总承包合同
C．单位工程施工合同
D．BOT合同
第6题
当工程施工至第5层框架柱钢筋绑扎时，业主提供的钢筋未到使该项作业从10月3日至10月16日停工(该项作业的总时差为零)。
10月7日至10月9日因停电、停水使第3层的砌砖停工(该项作业的总时差为4天)。
10月14日至10月17日因砂浆搅拌机发生故障使第1层抹灰延迟开工(该项作业的总时差为4天)。
为此，承包商于10月18日向工程师提交了一份索赔意向书，并于10月25日送交了一份工期、费用索赔计算书和索赔依据的详细材料。其计算书如下。
1．工期索赔
(1)框架柱扎筋10月3日至10月16日停工：计14天。
(2)砌砖10月7日至10月9日停工：计3天。
(3)抹灰10月14日至10月17日迟开工：计3天。
总计请求展延工程：20天。
2．费用索赔
(1)窝工机械设备费如下。
1台塔吊：14×234=3276(元)
1台混凝土搅拌机：14×55=770(元)
1台砂浆搅拌机：6×24=144(元)
小计：4190元
(2)窝工人工费如下。
支模：9873.50(元)
砌砖：30×20.15×3=1813.50(元)
抹灰：35×20.15×3=2115.75(元)
小计：13802.75元
(3)保函费延期补偿：490元
(4)管理费增加：18066.25元
(5)利润损失：(4190+13802.75+490+18066.25)×5%=1827.45(元)
经济索赔合计：38376.45元
问题：
(1)承包商提出的工期索赔是否正确？应予批准的工期索赔为多少天？
(2)假定经双方协商一致，窝工机械设备费索赔按台班单价的65%计算；考虑对窝工人工应合理安排工人从事其他作业后的降效损失，窝工人工费索赔按每工日10元计算；保函费计算方式合理；管理费、利润损失不予补偿。试确定经济索赔额。
第7题
（三）
【背景资料】
某市政工程，业主与监理、施工单位分别签订了工程监理合同和工程施工合同。施工单位编制的进度计划符合合同工期要求，并得到了监理工程师批准。进度计划如图2所示：
施工过程中，发生了如下事件：
事件1：由于施工方法不当，打桩1工程施工质量较差，补桩用去20万元，且打桩1作业时间由原来的35d延长到45d。
事件2：挖土2作业过程中，施工单位发现一个勘察报告未提及的大型暗浜，增加处理费
用2万元，且作业时间由原来的20d增加到25d。
事件3：基础2施工完毕后，施工单位为了抢时间，自检之后，马上进行回填土2施工。回
填土2施工到一半时，监理工程师要求挖开重新检查基础2质量。
【问题】
1．计算网络计划总工期，并写出网络计划中的关键工作。
2．事件1、事件2发生后，施工单位可索赔的费用和工期各为多少？说明理由。
3．事件3中，监理工程师要施工单位挖开回填土进行基础检查的理由是什么？
第8题
A．在甲未追认合同之前，丙有撤销合同的权利
B．合同已经生效，甲应当履行合同
C．甲对乙丙签约行为未明确反对，视为同意
D．乙的行为构成表见代理
第9题
1.工程合同估算金额为()万元。
A、95.4B、95.58C、116.82D、105.264
2.工程预付款为()万元。
A、19.116B、19.08C、23.364D、21.0528
3.工程预付款从第()月开始扣除。
A、2B、3C、4D、5
4.承包商从第()月得到工程款。
A、1B、2C、3D、4
5.在没有扣除工程预付款和保留金之时，第5月承包商的工程款为()万元。
A、19.8B、21.42C、21.6D、21.78
6.竣工结算时业主应付承包商的工程款为()万元。
A、82.836B、80.765C、100.77D、81.6903
第10题
某海滨城市为发展旅游业，经批准兴建一座三星级大酒店。该项目甲方于1994年10月10日分别与某建筑工程公司(乙方)和某外资装饰工程公司(丙方)签订了主体建筑工程施工合同和装饰工程施工合同。
合同约定主体建筑工程于1994年11月10日正式开工，竣工日期为1996年4月25日。因主体工程与装饰工程分别为两个独立的合同，由两个承包商分别承建，为了保证工期，当事人约定：主体建筑工程与装饰工程施工采取立体交叉作业，即主体完成3层，装饰工程承包者立即进入装饰作业。为保证装饰工程达到三星级水平，业主委托监理公司实施“装饰工程监理”。
在工程施工过程中，甲方要求乙方将竣工日期提前至1996年3月8日，双方协商修订施工方案后达成协议。大酒店于1996年3月10日剪彩开业。
1998年8月1日，乙方因甲方少付工程款向法院上诉。乙方诉称：甲方于1996年3月8日签发了竣工验收报告，并已开张营业，至今已达2年有余。但在结算工程款时，甲方本应付工程总价款1 600万元人民币，但只付了1400万元人民币。特请求法庭判决被告支付剩余的200万元及其在拖延期间的利息。
1998年10月10日庭审中，被告辩称：原告主体建筑工程施工质量有问题，如大堂、电梯间门洞、大厅墙面、游泳池等主体施工质量不合格，因此装饰商应该进行返工，并提出索赔，经监理工程师签字报业主代表认可，共需支付20万美元，折合人民币125万元，此项费用应由原告承担。另外还有其他质量问题，并因此造成客房、机房设备、设施损失共计人民币75万元。两项共计损失200万元人民币，应从总工程款中扣除，故支付乙方主体工程款总额为1 400万元人民币。
原告辩称：被告称工程主体不合格不属实，并向法庭呈交了业主及有关方面签字的合格竣工验收报告及业主致乙方的感谢信等证据。
被告又辩称：竣工验收报告及感谢信，是在原告法定代表人宴请我方时，提出了为企业晋级的情况下，我方代表才签的字。此外，被告代理人又向法庭呈交业主向日本某装饰工程公司提出的索赔20万美元(经监理工程师和业主代表签字)的清单56件。
原告再辩称：被告代表发言纯属戏言，怎能以签署竣工验收报告为儿戏，请求法庭以文字为证。
原告又指出：被告委托的监理工程师监理的装饰合同，支付给装饰公司的费用凭单，并无我方(乙方)代表的签字认可，因此不承担责任。
原告最后请求法庭关注：甲方从未向乙方提出过工程存在质量问题。
(1)原告和被告之间的合同是否有效？
(2)主体工程施工质量不合格时，业主应采取哪些正当措施？
(3)装饰合同执行中的索赔，是否对乙方具有约束力？怎样才具有约束力？
(4)该项工程竣工结算中，甲方从未向乙方提出质量问题，直至乙方于1998年8月1日向人民法院提出诉讼后，甲方在答辩中才提出质量问题，对此是否应依法给予保护。
第11题
A.江山房地产开发公司与宏达建筑公司签订的数份建设工程施工合同均无效
B.江山房地产开发公司与宏达建筑公司首先签订的建设工程施工合同有效，其余合同均无效
C.江山房地产开发公司与宏达建筑公司最后签订建设工程施工合同有效，其余合同均无效
D.若该建设个程竣工且质量合格，则实际履行的建设工程施丁合同有效
